工程合同

【精选】工程合同5篇

随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的工程合同5篇，欢迎阅读与收藏。

发包单位： （以下简称甲方）

承包单位： （以下简称乙方）

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日

合同签定地点：

本协议书于____年____月____日由________（以下简称“业主”）为一方与________（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：

l、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

（1）中标函。

（2）上述投标书。

（3）合同条件。

（4）规范。

（5）图纸。

（6）工程量清单。

3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

在________在场的情况下，盖的正式印章如下：____________；或在__________在场的情况下，由上述签字盖章并递交。

业主签名：_____________ 承包人签名：____________

联系人：_______________ 联系人：________________

建设单位：〔甲方〕

施工单位：〔乙方〕

经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：

1、 工程施工地点：

2、 施工承包方式与范围

施工承包方式：包工、包料。范围：乙方负责钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、检测、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全防护工作。因乙方原因造成的人身伤害和财产损失均由乙方承担。

3、 钢梯数量及价款

一层商铺钢梯数量为25个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆和钢梯上洞口周边栏杆。每个钢梯5100元整，共计127500元整。屋面消防通道钢梯数量为6个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆及单元间连通梯，每个8000元整，共计48000元整。屋顶电梯机房内防护栏杆和爬梯计12个，每个400元整，共计4800元整。工程总价款为180300元整。

4、施工工期

施工工期为一个月，从20xx年7月30号到20xx年8月30号完工 ，预期未完工，由乙方承担相应责任与后果。

5、质量标准

钢梯样式和节点要求参见05YJ8第93、94页，梯板踏步、转向平台和钢梯侧帮为3毫米厚压花钢板，局部方钢。栏杆为2毫米厚22方钢，扶手为50圆管 ，〔详见附图〕钢板及型钢采用性能不低于Q235—A钢材，焊条采用E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，面漆两道。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，乙方应无条件进行反工，一切损失由乙方承担。

6、付款方式

乙方制作、安装总工程量的50%，不含油漆，甲方支付总价款的.40%，工程完工，〔含油漆〕验收合格后七日内支付总价款的55%，剩余5%为质保金，质保期一年，质保期满后一月内付清。

7、违约责任

双方签订本协议后，因一方不履行合同内容而违约，应承担另一方直接和间接造成的损失，乙方在保修期内因施工原因而出现的开裂、下垂、歪斜、晃动等质量问题，应无条件及时进行免费维修。如维修不及时或不维修，甲方有权请第三方进行维修，费用从乙方质保金中扣除，如因质量问题过大形成事故，造成人身伤害和财产损失，质保金不足以弥补，甲方有权对乙方进行索赔和追究法律责任。

8、解决争议方法

双方发生合同争议，应协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。

9、本协议一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

签字盖章： 签字盖章：

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。

1. 合同内容

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程范围：

施工工期

2.1开始工作日期： 年 月 日

2.2结束工作日期： 年 月 日

2.3总日历工作天数为 ： 天

2. 承包方式

本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。

3. 合同价款及付款方式

4.1合同总价款(暂定)人民币： 元，大写：

4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。

4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4% ……此处隐藏3129个字……漆

3．吊顶

4．顶纸

5．灯池

6．塑料板

7．

8．

9．

10．颜色

二、地面

1．通体砖

2．釉面砖

3．木地板

4．花岗岩

5．地毯

6．

7．

8．

9．

10．颜色

三、墙面

1．涂料

2．乳胶漆

3．壁纸

4．软包

5．壁板

6．大理石

7．瓷砖

8．

9．

10．颜色

附表1-2

家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）

序号

施工项目

居室1平方米

居室2平方米

居室3平方米

居室4平方米

门厅平方米

厨房平方米

卫生间1平方米

卫生间2平方米

阳台 平方米

四、装饰 装修 做法

1．涂料

2．塑料墙裙

3．木踢脚

4．砖踢脚

5．塑料踢脚

6．窗帘盒

7．暖气罩

8．木质阴角线

9．石膏阴角线

10．包门套

11．包窗套

12．包门

13．现制门

14．现制窗

15．现制吊柜

16．现制地柜

17．现制落地柜

18．包管道门

19．暖气移位

20．管道改线

21．供电改线

22．作防水

23．灯具安装

24．洁具安装

25．油烟机安装

26．排风扇安装

27．热水器安排

28．洗手盆安装

29．洗菜池安装

30．拖布池安装

31．防盗门安装

32．铝合金门窗

33．挂镜线门

34．饰物、镜子

35．

36．

37．

38．

39．

发包人代表（签字）：___________承包人代表（签字）：_________________

附表2

家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

序号

工程项目及做法

计量单位

工程量

发包人代表（签字）：______________承包人代表（签字）：____________

附表3

家庭居室装饰装修工程报价单

金额单位：元

序号

装饰装修内容及材料规格、型号、品牌、等级

数量

单位

单价

合计金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

发包人代表（签字）：_____________承包人代表（签字）：_____________

附表4

发包人提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

材料名称

单位

品种

规格

数量

单价

金额

供应时间

供应至的地点

发包人代表（签字）：____________承包人代表（签字）：__________

附表5

承包人提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

材料名称

单位

品种

规格

数量

单价

金额

供应时间

供应至的地点

发包人代表（签字）：_______________承包人代表（签字）：____________

附表6

家庭居室装饰装修工程设计图纸

发包人代表（签字）：_____________承包人代表（签字）：___________

附表7

家庭居室装饰装修工程变更单

变更内容

原设计

新设计

增减费用（＋－）

详细说明：

注：若变更内容过多请另附说明

发包人代表（签字）：____________ 承包人代表（签字）：__________

附表8

家庭居室装饰装修工程验收单

序号

主要验收项目名称

验收日期

验收结果

整体工程验收结果

年月日

全部验收合格后双方签字盖章：

发包人代表（签字）：__________ 承包人代表（签字）：___________

附表9

家庭居室装饰装修工程结算单

____年____月____日

1

合同原金额

2

变更增加值

3

变更减值

4

发包人已付金额

5

发包人结算应付金额

发包人代表（签字盖章）：__________承包人代表（签字盖章）：__________

附表10

家庭居室装饰装修工程保修单

公司名称

联系电话

用户姓名

登记编号

装修房屋地址

设计负责人

施工负责人

进场施工日期

竣工验收日期

保修期限

______年____月____日至______年____月____日

发包人代表（签字盖章）：______________ 承包人代表（签字盖章）：____________

备注：

①从竣工验收之日计算，保修期为一年。

②保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。

③保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，承包人酌情收费。

④本保修单在发包人签字、承包人签章后生效。

监督电话：____________________